導(dǎo)言：作為寫作愛(ài)好者，不可錯(cuò)過(guò)為您精心挑選的10篇加工合同，它們將為您的寫作提供全新的視角，我們衷心期待您的閱讀，并希望這些內(nèi)容能為您提供靈感和參考。

篇1

承攬方：____________

簽訂地點(diǎn)：

簽訂時(shí)間： 年 月 日

一、品名或項(xiàng)目、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期限

定作物品 價(jià)款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限

規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù) 量

名或項(xiàng)目 單價(jià)總金額合計(jì)

二、定作方帶料

三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

四、承攬方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限

五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限

七、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

八、交(提)貨方式及地點(diǎn)

『該文章由法律快車合同范本頻道(第一§范┆文網(wǎng))整理。

九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時(shí)間

十、結(jié)算方式及期限

十一、違約責(zé)任

十二、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件

十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴

十四、雙方協(xié)商的其它條款

定作方 承攬方

單位名稱(章) 單位名稱(章)

單位地址： 單位地址：

法定代表人： 法定代表人：

年月日 年月日

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

合同范本二

甲方：________________________

乙方：________________________

第一條 乙方加工事項(xiàng)，以甲方所交付的外包加工單為憑。

第二條 乙方須按照外包加工單所列的各項(xiàng)規(guī)定，如加工說(shuō)明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行，準(zhǔn)時(shí)交貨。

第三條 乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗(yàn)收后，始認(rèn)為合格。

第四條 材料由_________方負(fù)責(zé)。

第五條 若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時(shí)，廢料率為_________。

第六條 驗(yàn)收時(shí)的檢驗(yàn)方法是采用_________，正常檢驗(yàn)，二級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一次抽樣計(jì)劃，alq為_________，或正常檢驗(yàn)，四級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限，形式_________，alq為_________。

第七條 乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗(yàn)收不合格而遭退貨時(shí)，乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者，則不在此限。

(一)過(guò)期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價(jià)，處_________違約金。

(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)，處_________違約金。

(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)處_________違約金。

(四)繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分?jǐn)?shù)量，違約金以價(jià)款的一倍計(jì)算。

第八條 通過(guò)驗(yàn)收的貨品在甲方再加工時(shí)，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(shí)(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

第九條 乙方送交加工品，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時(shí)損失要由乙方負(fù)責(zé)，如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。

第十條 按期交足定貨而合格率為100%，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。

第十一條 試用廠商的試用期間為三個(gè)月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評(píng)分到達(dá)_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。

第十二條 加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價(jià)格這三項(xiàng)，每年總考核一次，劃分等級(jí)。

第十三條 付款條件：乙方交來(lái)的貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方_________。

第十四條 乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實(shí)鋪保連帶保證乙方履行本約。

甲方(簽章)：________________

篇2

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

職務(wù)：_________________________________

委托人：___________________________

身份證號(hào)碼：___________________________

通訊地址：_____________________________

郵政編碼：_____________________________

聯(lián)系人：_______________________________

電話：_________________________________

傳真：_________________________________

帳號(hào)：_________________________________

電子信箱：_____________________________

定作人：_______________________________

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

職務(wù)：_________________________________

委托人：___________________________

身份證號(hào)碼：___________________________

通訊地址：_____________________________

郵政編碼：_____________________________

聯(lián)系人：_______________________________

電話：_________________________________

傳真：_________________________________

帳號(hào)：_________________________________

電子信箱：_____________________________

雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

第一條　承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)

定作物名稱

型號(hào)

規(guī)格

質(zhì)量要求

計(jì)量單位

數(shù)量

加工費(fèi)

單位

總價(jià)

第二條　加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)

定作物名稱

完工時(shí)間

檢驗(yàn)時(shí)間和地點(diǎn)

檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法

包裝標(biāo)準(zhǔn)

包裝費(fèi)承擔(dān)

第三條　加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)

定作物名稱

交付時(shí)間

交付地點(diǎn)

運(yùn)輸方法

運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)

第四條　定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料

材料名稱

型號(hào)

規(guī)格

質(zhì)量要求

計(jì)量單位

數(shù)量

單價(jià)

總價(jià)

圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間

第五條　原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸

材料名稱

交付時(shí)間

交付地點(diǎn)

交付數(shù)量

包裝要求

檢驗(yàn)方法

運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)

第六條　圖紙?zhí)峁?/p>

承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復(fù)

第七條　轉(zhuǎn)包

1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。

2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。

3．承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權(quán)解除合同。

4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。

第八條　保密

承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密：________________，未經(jīng)定作人許可，不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。

第九條　變更的損失

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

第十條　協(xié)助

1．承攬工作中定作人應(yīng)對(duì)承攬人提供以下協(xié)助：______________________________。

2．定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。

3．定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同。

第十一條　監(jiān)督

承攬人在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗(yàn)，但定作人不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙承攬人的正常工作。

第十二條　保管

承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

第十三條　加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間

_____________________________________。

第十四條　付款

定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付預(yù)付款_________元。定作人不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請(qǐng)求返還。

第十五條　留置

定作人未向承攬人支付報(bào)酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。

第十六條　本合同解除的條件：

1．定作人可以隨時(shí)解除合同，但應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人，并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。

2．合同期限屆滿，雙方不再續(xù)簽本合同；

3．雙方通過(guò)書面協(xié)議解除本合同；

4．因不可抗力致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的；

5．在合同期限屆滿之前，當(dāng)事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)的；

6．當(dāng)事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的；

第十七條　質(zhì)量保證

承攬人對(duì)定作物的質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限為：_________。其保證質(zhì)量的前提條件為：_______________________。

第十八條　違約責(zé)任

1．承攬人的違約責(zé)任

（1）承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，定作人同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

（2）承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，定作人仍然需要的，承攬人應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。

（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。

（4）承攬人逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。

（5）承攬人不能交付定作物的，應(yīng)向定作人償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________％的違約金。

（6）由承攬人負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則定作人有權(quán)拒收。

2．定作人的違約責(zé)任

（1）定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。

（2）定作人如中途廢止合同，應(yīng)償付承攬人未履行部分定作物價(jià)款總值_________％的違約金。

（3）定作人如未按合同規(guī)定的時(shí)間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人因停工待料的損失。

（4）定作人如超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向承攬人償付違約金。

（5）定作人如無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。

（6）定作人如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十九條　聲明及保證

承攬人：

1．承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（________________）均已辦妥并合法有效。

3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

定作人：

1．定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（________________）均已辦妥并合法有效。

3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十條　通知

1．根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等）方式傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。

2．各方通訊地址如下：______________________________。

3．一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對(duì)方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。

第二十一條　合同的變更

本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時(shí)，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時(shí)書面通知對(duì)方，征得對(duì)方同意后，雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)（書面通知發(fā)出_________天內(nèi)）簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無(wú)權(quán)變更本合同，否則，由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)。

第二十二條　合同的轉(zhuǎn)讓

除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無(wú)效。

第二十三條　爭(zhēng)議的處理

1．本合同受中華人民共和國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

2．本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決

（1）提交_________仲裁委員會(huì)仲裁；

（2）依法向人民法院起訴。

第二十四條　不可抗力

1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。

2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對(duì)本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3．不可抗力事件發(fā)生時(shí)，雙方應(yīng)立即通過(guò)友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無(wú)法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無(wú)須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。

4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無(wú)法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無(wú)法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對(duì)本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震，以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)（不論曾否宣戰(zhàn)）、動(dòng)亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。

第二十五條　合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對(duì)本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十六條　補(bǔ)充與附件

本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十七條　合同的效力

1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

3．本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。

承攬人（蓋章）：_________ 定作人（蓋章）：__________

法定代表人（簽字）：_____ 法定代表人（簽字）：______

篇3

產(chǎn)品名稱

型號(hào)規(guī)模

單位

數(shù)量

單價(jià)(元)

總價(jià)金額

十萬(wàn)千百十元角分

合計(jì)人民幣(大寫)

2．交貨辦法

（1）交貨地點(diǎn)：______________________________________________________。

（2）運(yùn)輸：由甲代辦，但一切運(yùn)雜費(fèi)用等由乙負(fù)責(zé)，甲交運(yùn)日期即為交貨日期。

3．付款辦法

貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方，乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。

4．驗(yàn)收辦法

乙應(yīng)派員到甲倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收，如不能派員驗(yàn)收，甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗(yàn)。

5．附則

（1）合同如有修改須經(jīng)雙方同意，雙方另行簽訂合同。

（2）在執(zhí)行合同期間，如遇市場(chǎng)情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以____罰金賠償對(duì)方損失

（3）本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。

（4）本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。

（5）貨物運(yùn)達(dá)站__________________________________________。

（6）收貨人______________________________________________。

（7）合同糾紛的處理______________________________________。

甲方（蓋章）：____________乙方（蓋章）：____________

代表人（簽字）：__________代表人（簽字）：__________

開戶銀行：________________開戶銀行：________________

帳號(hào)：____________________帳號(hào)：____________________

篇4

定作方：__________________，以下簡(jiǎn)稱乙方

甲方為乙方加工柜臺(tái)、貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條　加工成品

品　名

規(guī)格（長(zhǎng)、寬、高cm）

單位

數(shù)量

備注

第二條　加工成品質(zhì)量要求

一、材種：柜臺(tái)、貨架一律采用___________________________。

二、用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。

三、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變、翹曲、撥縫、松榫；塑料面要求平直、整齊、四周不得有翹起、脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正、平直、安裝方便。

四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)。

第三條　原材料由甲方提供

第四條　圖紙由乙方于_________年_________月_________日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

第五條　工程價(jià)款

按核定價(jià)格單計(jì)算款_________元。

第六條　驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由__________________物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明。

第七條　交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

_________年_________月_________日至_________月 _________日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在_________，由 _________收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)。

第八條　包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費(fèi)均按_________元計(jì)算，共計(jì)_________元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。

第九條　運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按________元計(jì)算，共計(jì)________元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。

第十條　本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款_________元（大寫_________元）。甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。

第十一條　結(jié)算方式及期限

乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款。

第十二條　甲方的違約責(zé)任

一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

四、甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金。

五、甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20％的違約金。

六、由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

第十三條　乙方的違約責(zé)任

一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

二、乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30％的違約金。

三、乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

四、乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

五、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

六、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿(mào)易合同 ·進(jìn)料加工合同

第十四條　不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。

第十五條　其他

一、本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

二、本合同于_________年_________月_________日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。

三、本合同一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)一份，_________公證處、_________物價(jià)局、_________銀行各存一份。

甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________

代表人（簽字）：_______代表人（簽字）：_______

地址：_________________地址：_________________

電話：_________________電話：_________________

篇5

定作方：××縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱乙方

甲方為乙方加工柜臺(tái)，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條　加工成品

──────────┬───────────┬───┬───┬───

│品名│　規(guī)格（長(zhǎng)，寬，高cm）│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃柜臺(tái)│130×40×90　 │　件　│　120 │　│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料臺(tái)面柜臺(tái)│180×100×95　│　件　│　10　│其中不│

││　│　│　│帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃臺(tái)面柜臺(tái)│180×100×95　│　件　│　20　│　│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架│180×40×200　│　件　│　10　│　│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架　│180×80×200　│　件　│　5　 │　│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架　│180×50×200　│　件　│　80　│　│

──────────┴───────────┴───┴───┴───

第二條　加工成品質(zhì)量要求：

一、材種：柜臺(tái)，貨架一律采用水曲柳。

二、用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。

三、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便。

四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)。

第三條　原材料由甲方提供。

第四條　圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

第五條　工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元。

第六條　驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明。

第七條　交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)。

第八條　包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算，共計(jì)980元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。

第九條　運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算，共計(jì)490元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。

第十條　本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款20000元（貳萬(wàn)元）。甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。

第十一條　結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款。

第十二條　甲方的違約責(zé)任

一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

四、甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金。

五、甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20％的違約金。

六、由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

第十三條　乙方的違約責(zé)任

一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

二、乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30％的違約金。

三、乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

四、乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

五、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

六、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條　不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。

第十五條　本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。

本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份。

甲方：××縣木具廠（蓋章）

代表人：黃華新（簽名）

地址：七都鎮(zhèn)

電話：66．8971

開戶銀行：××縣支行七都鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)所

帳號(hào)：104750

乙方：××縣百貨公司

代表人：王新法

地址：城關(guān)中山街5號(hào)

篇6

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

第一條　甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)

─────┬───┬───┬─────┬────┬───┬─────

│定作物名稱│ 型號(hào) │ 規(guī)格 │ 質(zhì)量要求 │計(jì)量單位│ 數(shù)量 │　加工費(fèi)　│

│　│　│　│　││　├──┬──┤

│　│　│　│　││　│單位│總價(jià)│

├─────┼───┼───┼─────┼────┼───┼──┼──┤

│　│　│　│　││　│││

├─────┼───┼───┼─────┼────┼───┼──┼──┤

│　│　│　│　││　│││

├─────┼───┼───┼─────┼────┼───┼──┼──┤

│　│　│　│　││　│││

─────┴───┴───┴─────┴────┴───┴──┴──

第二條　加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)

─────┬────┬──────┬──────┬────┬────

│定作物名稱│完工時(shí)間│檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)│檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方│包裝標(biāo)準(zhǔn)│包裝費(fèi)承│

│　│││法　││擔(dān)　│

├─────┼────┼──────┼──────┼────┼────┤

│　││││││

├─────┼────┼──────┼──────┼────┼────┤

│　││││││

─────┴────┴──────┴──────┴────┴────

第三條　加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)

──────┬─────┬──────┬──────┬───────

│ 定作物名稱 │ 交付時(shí)間 │ 交付地點(diǎn)　 │ 運(yùn)輸方法　 │ 運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān) │

├──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤

││　│││　│

├──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤

││　│││　│

├──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤

篇7

甲方： (加工方) 乙方： (委托方)

甲乙雙方本著互利互惠、共同發(fā)展的原則，依照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)過(guò)友好協(xié)商后達(dá)成如下協(xié)議，以茲遵照?qǐng)?zhí)行：

一、加工方式、生產(chǎn)要求：

1、乙方公司所需產(chǎn)品( 巖棉板 )在甲方工廠加工生產(chǎn)，由乙方負(fù)責(zé)提供品牌標(biāo)簽材料。甲方提品原料進(jìn)行生產(chǎn)、加工、包裝。

2、甲方根據(jù)乙方所要求的質(zhì)量等級(jí)、規(guī)格等負(fù)責(zé)生產(chǎn)，所生產(chǎn)出的產(chǎn)品必須達(dá)到國(guó)家質(zhì)量、質(zhì)檢等權(quán)威部門的產(chǎn)品質(zhì)量要求和認(rèn)證。

二、甲、乙雙方的權(quán)利和義務(wù)：

1、甲方所生產(chǎn)出的產(chǎn)品必須達(dá)到國(guó)家質(zhì)量、質(zhì)檢等權(quán)威部門的產(chǎn)品質(zhì)量要求和認(rèn)證。如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題均由甲方全權(quán)負(fù)責(zé)。

2、在合作生產(chǎn)加工期內(nèi)，甲方所生產(chǎn)出的乙方產(chǎn)品外包裝上需印刷乙方的廠名、廠址、生產(chǎn)許可證、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)信息，并以此作為乙方對(duì)外宣傳所在的生產(chǎn)基地，甲方應(yīng)積極配合乙方宣傳。

3、乙方負(fù)責(zé)產(chǎn)品在所售區(qū)域的政府送檢工作，甲方應(yīng)予以積極配合并免費(fèi)提供樣品，費(fèi)用由乙方支付。

4、乙方訂貨需提前五天時(shí)間以書面形式通知甲方，甲方在七天內(nèi)負(fù)責(zé)把產(chǎn)品交付給乙方。

5、乙方收到產(chǎn)品后，應(yīng)立即驗(yàn)收。如有數(shù)量不符，產(chǎn)品質(zhì)量等問(wèn)題，乙方須在七天之內(nèi)以書面形式通知甲方，甲方核實(shí)確認(rèn)后負(fù)責(zé)調(diào)換符合要求的數(shù)量、質(zhì)量給乙方，并負(fù)責(zé)調(diào)換產(chǎn)品的往返運(yùn)費(fèi)。

6、合約期間，乙方在付完訂金后，甲方到乙方處提取包材并有義務(wù)保護(hù)和維護(hù)好乙方包材。如在生產(chǎn)期間出現(xiàn)包材破損(不合格品除外)由甲方負(fù)責(zé)(具體以甲乙雙方協(xié)商為準(zhǔn))。

三、價(jià)款及支付方式：

1、甲方根據(jù)乙方所需的產(chǎn)品規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)等生產(chǎn)加工，所需生產(chǎn)加工費(fèi)用及運(yùn)輸費(fèi)用等由雙方協(xié)商后以每次乙方的蓋有公章的書面生產(chǎn)加工單為結(jié)算依據(jù)。

2、乙方訂貨須預(yù)付貨款總額的 % 作為定金，剩余貨款分期支付或貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后一次性支付給甲方。

3、乙方只能將貨款訂金和貨物尾款匯入甲方指定的公司帳號(hào)，賬號(hào)： 戶名： 開戶行： 。

4、在雙方合作過(guò)程中甲方如遇到產(chǎn)品原材料上漲等原因，甲方要求上漲價(jià)格需提前15天通知乙方，在甲方通知乙方前已經(jīng)下過(guò)訂單的產(chǎn)品甲方不得漲價(jià)。

四、合同的續(xù)簽和終止：

1、協(xié)議到期后，乙方若有意續(xù)簽須提前30日與甲方協(xié)商，在同等條件下乙方享有優(yōu)先權(quán)。

2、本合同因下列情況而終止：

(1)合同期限屆滿，甲乙雙方不再續(xù)簽本合同;

(2)甲乙雙方通過(guò)書面協(xié)議解除本合同;

(3)因不可抗力致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的;

(4)在合同期限屆滿之前，當(dāng)事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)的;

(5)當(dāng)事人一方遲延履行合同主要義務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行;

(6)當(dāng)事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的;

(7)一方宣告破產(chǎn)或宣告解散;

3、本合同終止后，乙方應(yīng)立即停止使用與銷售有關(guān)的甲方任何的標(biāo)識(shí)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

五、爭(zhēng)議的處理：

1、本合同受中華人民共和國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

2、因履行本合同引起的或與本合同有關(guān)的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決，如果協(xié)商不能解決爭(zhēng)議，則采取以下第()種方式解決爭(zhēng)議：

(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;

(2)依法向***********人民法院起訴。

六、其他：

1、本協(xié)議有效期自 年 月 日至 年 月 日止。

2、雙方其他未盡事宜，由雙方協(xié)商確定之后作協(xié)議附件與本協(xié)議具同等法律效力。

3、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

棉紗代加工合同范文2

買方：（以下簡(jiǎn)稱甲方）賣方：(以下簡(jiǎn)稱乙方）

第一條 產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量、金額、供貨時(shí)間及數(shù)量。

(注：空格如不夠用，可以另接)

第二條 質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限：質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)見附頁(yè)，買方檢驗(yàn)合格后收貨，供方負(fù)責(zé)質(zhì)量期限為一個(gè)月。

第三條 交(提)貨地點(diǎn)和方式：買方工廠或買方指定染紗加工廠。

第四條 運(yùn)輸方式及到達(dá)站港和費(fèi)用負(fù)擔(dān):陸運(yùn)至買方指定場(chǎng)地，費(fèi)用由賣方承擔(dān)。

第五條 合理?yè)p耗及計(jì)算方法：棉紗回潮不超過(guò)8.0%(若超過(guò)8.0%按實(shí)際回潮折扣重量)。

第六條 包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收：標(biāo)準(zhǔn)袋包裝，每袋棉紗毛重不低于25.5公斤。

第七條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限： 采用按照規(guī)定的各項(xiàng)指標(biāo)要求及賣方樣品抽驗(yàn)的方式，合格的卸車，如供方有異議，可派技術(shù)人員與買方技術(shù)人員共同檢驗(yàn)，否則退回。

第八條 結(jié)算方式及期限：貨到付款。

第九條 擔(dān)保方式(也可另立擔(dān)保和同)：

第十條 違約責(zé)任：?jiǎn)畏矫孢`約的賠償對(duì)方一切經(jīng)濟(jì)損失。

第十一條 合同爭(zhēng)爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商或調(diào)節(jié)不成的，依法向?yàn)I州市人民法院起訴。

第十三條本合同自合同簽訂后起生效。

第十四條其他約定事項(xiàng)：保證棉紗配棉不低于3級(jí);采用空粘或機(jī)械接頭。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

棉紗代加工合同范文3

甲方：

乙方：

乙方委托甲方加工16S、21S棉紗，甲乙雙方為保證全面履行各自的義務(wù)，經(jīng)共同協(xié)商簽訂以下合同，以便共同執(zhí)行。

一、項(xiàng)目名稱：乙方委托甲方加工16S、21S棉紗。

二、原料來(lái)源：原棉由乙方提供，由甲方驗(yàn)收，乙方保證提供的原棉在5.0級(jí)以上、含雜3.5%、含水不超過(guò)10以內(nèi)，在合作期內(nèi)乙方交給甲方的原棉庫(kù)存最少不低于50噸。

三、原料提供時(shí)間：在協(xié)議簽訂之日起，原棉須在十天內(nèi)運(yùn)到甲方場(chǎng)地，在加工期間，乙方保證原棉的供應(yīng)，甲方妥善保管的義務(wù)，驗(yàn)收后，發(fā)生的損失和意外事故由甲方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

四、甲方組織生產(chǎn)期間有義務(wù)接受乙方的監(jiān)督檢驗(yàn)。

五、質(zhì)量要求：產(chǎn)品質(zhì)量要求符合國(guó)標(biāo)一等品以上，盡可能地減少三絲，織成率公定結(jié)算1.15約1.25噸。

六、費(fèi)用結(jié)算：按成品棉紗每噸加工費(fèi)2200元，到甲方場(chǎng)地后，裝卸費(fèi)和盤紗費(fèi)均由乙方承擔(dān)。

七、落棉由乙方回收，甲方自行處理。

八、交提貨時(shí)間：乙方可隨時(shí)提貨，甲方不得延誤提貨時(shí)間，提貨數(shù)量不超過(guò)雙方商定每日生產(chǎn)量，如延誤時(shí)間造成經(jīng)濟(jì)損失由甲方承擔(dān)，非甲方自身因素造成延誤除外。

九、違約責(zé)任：本合同自愿簽訂，任何乙方違約承擔(dān)對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失，本協(xié)議一式兩份，雙方簽字后生效。

十、本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止

篇8

合同編號(hào)：__________________

定作方（甲方）：_____________________

承攬方（乙方）：_____________________

一、委托加工項(xiàng)目

1．委托加工產(chǎn)品：_____________________

2．?dāng)?shù)量：以甲方下單為準(zhǔn)．

3．單價(jià)：_______________

4．交貨期限：按乙方接單日起5－7天內(nèi)交貨。具體時(shí)間以訂單為準(zhǔn)。

二、委托加工方式

1．乙方包工包料。乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，乙方應(yīng)在_________年______月_____日將原材料樣品交由甲方檢驗(yàn)，甲方要求乙方使用的原材料為_________。

2．甲方提供外包裝、商標(biāo)、吊牌、防偽標(biāo)識(shí)。

三、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

1．乙方嚴(yán)格按照甲方提出的質(zhì)量要求進(jìn)行加工，于_________年______月_____日制作出樣品，經(jīng)甲方確認(rèn)后封樣，該樣品由甲方保存。

2．技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)按照《企業(yè)質(zhì)量問(wèn)題細(xì)則》（見附件）及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。（如企業(yè)質(zhì)量細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)中有低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)不符的，按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行）。

四、乙方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的范圍及期限

1．面料、輔料質(zhì)量的確認(rèn)；

2．顏色、尺碼規(guī)格的確認(rèn)；

3．繡制杉杉標(biāo)徽工藝的確認(rèn)；

4．縫紉手工藝的確認(rèn)；

5．其他質(zhì)量問(wèn)題的確認(rèn)；

6．乙方負(fù)責(zé)該批委托加工產(chǎn)品銷售期內(nèi)的質(zhì)量問(wèn)題；

7．乙方在合同期內(nèi)對(duì)質(zhì)量責(zé)任需支付保證金

8．甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。

五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

1．甲方提供服裝款式、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料；

2．乙方必須對(duì)甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售；

3．未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。

六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限

甲方以合同約定的交貨日期嚴(yán)格按照樣品驗(yàn)收（按合同約定之質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)），并派業(yè)務(wù)員跟單，其食宿由乙方負(fù)責(zé)。

七、包裝要求及交貨地點(diǎn)、運(yùn) 輸方式

1．乙方嚴(yán)格按照甲方的要求進(jìn)行內(nèi)、外包裝及發(fā)運(yùn)包裝；

2．于甲方指定的地點(diǎn)_________交貨。

3．運(yùn)輸方式為_________；運(yùn)費(fèi)由_________負(fù)擔(dān)。

八、交付金額及銷售期限

1．第一次交貨根據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)及跟單員驗(yàn)收確認(rèn)后，交付總貨款的_________％；

2．在銷售期內(nèi)無(wú)其他違反合同條款情形的支付余款的_________％；

3．銷售期限：_______________________。

九、結(jié)算方式

1．在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。

2．甲方以銀行劃轉(zhuǎn)方式與乙方結(jié)算。乙方銀行帳戶為：

銀行戶名：_______________________

開戶銀行：_______________________

銀行賬號(hào)：_______________________

十、違約責(zé)任

1．乙方必須嚴(yán)格按照雙方規(guī)定的時(shí)間交貨，如逾期交貨，乙方應(yīng)向甲方支付價(jià)款總值20％的違約金；

2．乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)重作、減少價(jià)款或賠償損失等違約責(zé)任。

3．乙方若制造假冒產(chǎn)品，給甲方造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任，賠償金額為人民幣_(tái)________萬(wàn)元，甲方有權(quán)通知相關(guān)監(jiān)督檢查部門對(duì)其進(jìn)行處罰；

4．乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權(quán)要求乙方返還相關(guān)資料，并視實(shí)際情況要求乙方承擔(dān)賠償責(zé)任；

6．乙方必須嚴(yán)格遵照合同規(guī)定的質(zhì)量要求及技術(shù)指標(biāo)，如果未達(dá)到要求而導(dǎo)致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_________％違約金；

7．乙方無(wú)權(quán)銷售本合同中涉及的加工產(chǎn)品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)當(dāng)按該批產(chǎn)品總金額的_________％支付違約金；

8．每件產(chǎn)品必須加貼防偽標(biāo)識(shí)，每少貼一件賠償甲方_________元；

9．乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系，乙方若有此行為，甲方有權(quán)終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權(quán)追究其違約法律責(zé)任。

十一、解決合同糾紛的方式

本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，由當(dāng)事人 雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，當(dāng)事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

十二、其它事項(xiàng)

企業(yè)質(zhì)量問(wèn)題細(xì)則為本合同附件與合同具有同等法律效力。

甲方（章）：________________

單位地址：__________________

法定代表人：________________

委托人：________________

電話：______________________

_________年_______月______日

簽訂地點(diǎn)：__________________

乙方（章）：________________

單位地址：__________________

法定代表人：________________

委托人：________________

電話：______________________

_________年_______月______日

篇9

營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_____________________

承攬方：_______________（簡(jiǎn)稱乙方）

營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_____________________

根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：

品名或項(xiàng)目

規(guī)格、型號(hào)

單位

數(shù)量

單價(jià)

價(jià)款或酬金元

金額：仟 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分

一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：________________________

二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________

三、履行的期限、地點(diǎn)和方式：_________________________

四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：_________________________

五、結(jié)算方式：_________________________

六、違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。

1．承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___％或酬金總額____ ％的違約金。

其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2．定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價(jià)款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。

其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

七、雙方約定的其它條款：________________

八、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。

九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

十、本合同一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。

十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

十二、本合同簽訂日期：________年________月________日

定作方：________________

代表：__________________

開戶銀行：______________

帳號(hào)：__________________

承攬方：________________

代表：__________________

篇10

加工承攬合同

訂立合同雙方：

承攬方：××縣木具廠以下簡(jiǎn)稱甲方

定作方：××縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱乙方

甲方為乙方加工柜臺(tái)，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守．

第一條加工成品

──────────┬───────────┬───┬───┬───

│品名│規(guī)格（長(zhǎng)，寬，高cm）│單位│數(shù)量│備注│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃柜臺(tái)│130X40X90│件│120││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料臺(tái)面柜臺(tái)│180X100X95│件│10│其中不│

│││││帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃臺(tái)面柜臺(tái)│180X100X95│件│20││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架│180X40X200│件│10││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架│180X80X200│件│5││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架│180X50X200│件│80││

──────────┴───────────┴───┴───┴───

第二條加工成品質(zhì)量要求：

一，材種：柜臺(tái)，貨架一律采用水曲柳．

二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做．

三，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便．

四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)．

第三條原材料由甲方提供．

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見．甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．

第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元．

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收．驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)．雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明．

第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行．交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)．

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算，共計(jì)980元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)．

第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算，共計(jì)490元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)．運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)．

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款20000元（貳萬(wàn)元）．甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款．乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還．

第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款．

第十二條甲方的違約責(zé)任

一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償．

二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．

四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金．

五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20％的違約金．

六，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收．

第十三條乙方的違約責(zé)任

一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失．

二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30％的違約金．

三，乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失．

四，乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金．

五，乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失．

六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用．

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任．但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失．

第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院．

本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效．

本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份．

甲方：××縣木具廠（蓋章）

代表人：黃華新（簽名）

地址：七都鎮(zhèn)

電話：66．8971

開戶銀行：××縣支行七都鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)所

帳號(hào)：104750

乙方：××縣百貨公司

代表人：王新法

地址：城關(guān)中山街5號(hào)